民事诉状 原告：刘胜福，男，1946年1月8日出生，汉族，个体 住：沛县五段镇孟庙120号 联系电话：13815303903 13013939023（代） 被告：徐州九鼎建设集团有限公司 住所：徐州市金山东路矿大北门科技城内 法定代表人：王凯 董事长 诉讼请求： 一、 请求依法判令被告给付原告所欠工程款503772元及相应利息76170元计579942元； 二、 请求依法判令被告因延期付款，耽误工期，造成原告多支付工人等工资损失计83200元； 三、 合同履行中被告欠付奖励款69636元和造成其他损失19万元。 注：上述三项合计数额为：922778元。 四、 诉讼费用、保全费用由被告承担。 事实和理由： 2007年5月26日，原、被告双方依法签订了“孟庄住宅楼项目内部承包协议书”。协议签订后，原告按约定履行自己的义务，同时保质保量完成该项工程。该工程总工程款为3481871.81元。经双方对账结算。被告尚欠原告工程款为503772元。同时针对该款项利息按照2007年底银行贷款利率计算为76170元。 因被告未按照合同约定支付工程款，同时被告挪用该工程款。造成原告多支付木工、瓦工、水电工、钢筋工和管理人员停工期间工资83200元。另存在外架物租赁损失暂不主张。 原告承建该项工程从用户反映情况看属于满意工程，同时该项工程被评比为优质结构工程，另该项工程具备拿文明工地条件。按照合同，被告应奖励款合计69636元。 其他损失如下：被告投标工程少算土方1883-.54立方米，砼少计算122.30立方米。损失为4万元；原告负担一个项目经理工资损失4万元；被告控制原告用其关系户的钢筋和外架用料，导致原告多损失8万元；2007年4月12日中标，但结算工资从4月1日始。原告多付1万元损失；被告未及时付款，导致原告从被告公司苏经理处贷高价利息损失2万元。如此等等，合计19万元。 综上。双方协商未果，为维护原告合法权益，故提起诉讼，望予以支持。 此致 泉山区人民法院 具状人： 2009年10月10日
|
